|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Володарского района от 23.06.2006 № 256
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2006 г. № 256
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТИПОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
-
В соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" постановляю:
1. Утвердить типовой муниципальный
контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (приложение 1).
2. Утвердить типовой муниципальный
контракт на возмездное оказание услуг для муниципальных нужд
(приложение 2).
3. Утвердить типовой муниципальный
контракт на выполнение работ (приложение 3).
Глава местного
самоуправления
В.А.ОПОЛЧЕНЦЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Володарского района
от 23.06.2006 № 256
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ № ___
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД
- ____________________
"__" ______________ 2006 г.-
- __________________________________________________________________
-
__________________________________________________________________-
_________________________________________________________________,-
именуемое в дальнейшем
Заказчик,-
в лице
__________________________________________________________,-
(Ф.И.О. руководителя
либо Ф.И.О. лица, действующего по-
доверенности,
Ф.И.О.)-
действующего на основании
_______________________________________,-
(Устава либо
доверенности от "__" ______ 200_ г. № ___)-
с одной стороны, и
______________________________________________,-
(наименование
предприятия, учреждения, организации и т.д.)-
именуем __ в дальнейшем
Поставщик, в лице _______________________,-
(Ф.И.О.)-
действующего на основании
_______________________________________,-
(Устава,
положения, доверенности, свид. о регистрации)-
с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с-
___________________ заключили
настоящий Контракт о нижеследующем.-
(основание для заключения
Контракта) (<*> 1)
--------------------------------
<*> Основанием для заключения
муниципального контракта является протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок или постановление администрации Володарского
муниципального района Нижегородской области о размещении МЗ у
единственного исполнителя.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии
с настоящим Контрактом Поставщик обязуется по заданию Заказчика
передать товар лицу (далее - Получатель) (<*>2), указанному в
спецификации на поставку товара (приложение 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется
обеспечить оплату поставленных товаров.
--------------------------------
(<*>2) Примечание: если
Получателей два и более, то по тексту Контракта необходимо применить
термин во множественном числе.
1.2. Ассортимент
поставляемого товара, количество, цена за единицу товара и общая
стоимость по отношению к Получателю (каждому Получателю) - выбрать
нужное, - определяются в спецификации на поставку товара (приложение
1), подписанной Сторонами.
1.3. Поставка осуществляется
исключительно в соответствии со спецификацией на поставку товара
(приложение 1) по отгрузочной разнарядке.
2. СУММА КОНТРАКТА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
-
2.1. Товар
оплачивается в строгом соответствии с условиями, указанными в
протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок или
постановлении администрации Володарского муниципального района
Нижегородской области о размещении МЗ у единственного исполнителя -
выбрать нужное).
- 2.2. Общая сумма
Контракта составляет (указать сумму цифрами-
и прописью), в том числе НДС
__% _________________________________-
(указать
сумму цифрами и прописью)
2.3. Оплата по
настоящему Контракту производится путем перечисления Получателем
товара денежных средств на расчетный счет Поставщика (в зависимости
от условий, указанных в протоколе, распоряжении) в следующем порядке:
(<*>3)
Вариант № 1 - по факту в течение ____
дней с момента подписания акта приема-передачи товара Получателем
товара.
Вариант № 2 - в порядке предоплаты в
размере до 30% от общей суммы, что составляет ____________________
(сумма цифрами и прописью), в том числе НДС __% ________________
(сумма цифрами и прописью), в течение ___ дней с момента регистрации
бюджетных обязательств в финансовом отделе администрации Володарского
муниципального района Нижегородской области, оставшиеся части платежа
в течение __ дней с момента подписания акта приема-передачи товара
Получателем товара.
В случае поэтапной предоплаты первый
платеж осуществляется с момента регистрации Контракта в реестре
муниципальных контрактов, второй и последующие - с момента
(установленного по согласованию сторон) далее в соответствии с
вариантом № 1 и № 2. Все платежи осуществляются на основании
надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры) и подписанного
акта приема-передачи товара Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
--------------------------------
(<*>3) Примечание: в случае
если Получателей два и более, при этом порядок оплаты по отношению к
каждому Получателю неодинаковый, то порядок оплаты прописывается
непосредственно в спецификации (см. спецификацию на поставку товара
(приложение 1), при этом в пункте 2.3 настоящего Контракта делается
на это ссылка.
Пример: (2.3. Оплата
по настоящему Контракту по отношению к каждому Получателю
производится в порядке, предусмотренным спецификациями на поставку
товара (приложение 1).
2.4. Цена товара на период действия
Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.5. Стоимость доставки товара, тары,
упаковки и маркировки входит в стоимость товара по настоящему
Контракту.
-
3. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
-
3.1. Поставщик
обязуется:
3.1.1. Передать Получателю,
указанному в отгрузочной разнарядке, товар надлежащего качества и в
обусловленном настоящим Контрактом ассортименте и количестве,
указанном в спецификации на поставку товара (приложение 1).
3.1.2. Передать товар по месту его
нахождения Получателя согласно фактическому адресу, указанному в
спецификации на поставку товара (приложение 1) в течение __ дней
(месяцев и т.д.) с ________________________.
(с момента регистрации Контракта в
реестре муниципальных контрактов, с даты поступления авансового
платежа на расчетный счет Поставщика и т.д.) (<*>4).
--------------------------------
(<*>4) Примечание: в случае
если Получателей два и более, при этом сроки поставок по отношению к
каждому Получателю неодинаковы, то в этом случае сроки поставок
указываются непосредственно в спецификациях на поставку товара
(приложение 1), при этом в пункте 3.1.2 делается на это ссылка.
Пример: (3.1.2.
Передать товар по месту нахождения Получателей, указанных в
отгрузочной разнарядке, согласно фактическим адресам и в сроки,
указанные в спецификациях на поставку товара (приложение 1).
3.1.3. В день отгрузки по телефону,
указанному в спецификациях на поставку товара (приложение 1),
сообщить непосредственно Получателю, а также ответственному,
указанному в п. 3.2 настоящего Контракта, о готовности к отгрузке
товара.
3.1.4. Одновременно с передачей
товара передать всю необходимую документацию на товар.
3.1.5. Обеспечить гарантийное
обслуживание поставляемых товаров в соответствии с гарантийными
обязательствами, взятыми по настоящему Контракту.
3.1.6. При недопоставке товара
передать недостающие товары в течение ___ дней с момента получения
требования от Заказчика о доукомплектовании товара.
3.1.7. Заменить товар ненадлежащего
качества в течение __ дней с момента получения требования Заказчика о
замене товара.
3.1.8. Принять товар в случае его
возврата Заказчиком или его уполномоченным представителем.
- 3.2. Ответственным
за исполнением настоящего Контракта-
является
_____________________________________, контактный телефон-
(Указать
структурное подразделение-
администрации)-
__________________________-
(указать номер телефона)-
__________________________________________________________________-
(Ф.И.О.
должность)-
3.3. Заказчик
обязуется:
3.3.1. Обеспечить оплату товара
Получателем, указанным в отгрузочной разнарядке, в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
3.3.2. Обеспечить приемку товара
Получателем в течение __ дней с момента его доставки в место
назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
замены товара ненадлежащего качества или отказаться от исполнения
данного Контракта и возвратить товар.
3.4. Заказчик вправе потребовать
замены товара или отказаться от исполнения Контракта и возвратить
товар в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, действующим
законодательством.
3.5. Поставщик имеет право на
досрочную поставку продукции только с письменного согласия Заказчика.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
-
4.1. Упаковка товара
должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и
хранении.
- 4.2. С каждым
комплектом товара (при необходимости)-
поставляется:-
__________________________________________________________________-
(паспорт, гарантийный
талон, техническая и эксплуатационная-
документация на русском
языке, копии соответствующих-
сертификатов на
поставляемый товар и т.д.)-
4.3. Качество товара
должно соответствовать-
__________________________________________________________________-
(сертификату качества,
паспорту качества, ТУ и т.д.)-
4.4. Гарантийный срок
товара _________________________________-
(указывается
в годах или-
в
месяцах)-
с момента передачи товара.
4.5. Гарантийный
срок продлевается на время, в течение которого товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии
извещения Заказчиком или его уполномоченным представителем в
письменном виде Поставщика о недостатках товара в срок __ дней с
момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение __ дней
направить письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему
извещение.
4.6. Поставщик гарантирует
соответствие поставляемого товара (техническим условиям, сертификату
качества и т.д.) - выбрать нужное - при его использовании и хранении
и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара,
выявленного Заказчиком или его уполномоченным представителем в
течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий
хранения или неправильного обращения.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
-
5.1. Датой приемки
товара и документации на него считается дата подписания Получателем
товара акта приема-передачи товара (приложение 2) или акта устранения
недостатков (приложение 3) (<*>5), являющихся неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
--------------------------------
(<*>5) Примечание: акт
устранения недостатков составляется в случае несоответствия
поставляемой продукции условиям Контракта.
5.2. Приемка товара
осуществляется в сроки, предусмотренные п. 3.3.2 настоящего
Контракта. При приемке товара Получатель товара проверяет его
соответствие требованиям к количеству, качеству и ассортименту,
установленным в настоящем Контракте и в спецификациях на поставку
товара (приложение 1).
5.3. Некачественный (некомплектный)
товар считается не поставленным.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
-
6.1. При нарушении
срока поставки товара, указанного в п. 3.1.2 настоящего Контракта,
Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Контракта
за каждый день просрочки.
6.2. При нарушении срока оплаты,
указанного в п. 2.3 настоящего Контракта, Заказчик уплачивает
Поставщику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый
день просрочки.
6.3. Ответственность Сторон в иных
случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. Уплата пени не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
-
7. ДЕЙСТВИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
-
7.1. Ни одна Сторона
не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет
своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Контракту.
7.4. Если обстоятельства
непреодолимой силы действуют на протяжении (шести) последовательных
месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон
путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ
-
8.1. Все споры и
разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным
судом Нижегородской области в соответствии с действующим
законодательством.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
-
9.1. Любые изменения
и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Контракта
может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего Контракта, либо
по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее
чем за __ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Контракта.
-
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
-
10.1. Настоящий
Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до
"___" _________ 200_ г. (до полного исполнения взятых
Сторонами на себя обязательств) - выбрать нужное.
10.2. В случае изменения у какой-либо
из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.3. Настоящий Контракт составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Следующие приложения являются
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.5. Другие условия по усмотрению
Сторон _________________________.
10.6. Вопросы, не урегулированные
настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН (<*>7)
- ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ-
_________________________________
________________________________-
(юридический и фактический
(юридический и фактический-
адрес,
адрес,-
_________________________________
________________________________-
банковские реквизиты,
банковские реквизиты,-
_________________________________
________________________________-
ИНН)
ИНН)-
_________________________________
________________________________-
(должность, подпись,
(должность, подпись,-
инициалы, фамилия)
инициалы, фамилия)-
- М.П.
М.П.
--------------------------------
(<*>7) Примечание: данный
раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с
текстом.
Приложение 1
к Контракту № ___
от "__" _________ 2006 г.
- Получатель (наименование
учреждения, Спецификация № ___-
организации, предприятия и
т.д.)-
Адрес:
Телефон:-
1.-
┌─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│Ассортимент и│
Цена │Коли- │Стоимость│Срок │Примечание│
│комплектность│
за │чество │ (в т.ч. │поставки │(данный
│
│ товара │
единицу │(шт. или│ НДС %), │отдельных │раздел
│
│ │ (в
т.ч. │к-т, │ (руб.) │партий, │указы-
│
│ │НДС
__%),│партия │ │к-т и │вается
│
│ │ (руб.)
│и т.д.) │ │т.д. │в случае │
│ │ │ │
│(данный │необхо-
│
│ │ │ │
│раздел │димости)
│
│ │ │ │
│указы- │
│
│ │ │ │
│вается в │
│
│ │ │ │
│случае │
│
│ │ │ │
│необхо- │
│
│ │ │ │
│димости, │
│
│ │ │ │
│см. │
│
│ │ │ │
│п. 3.1.2 │
│
│ │ │ │
│Контракта)│
│
├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. │
│ │ │ │
│
├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. │
│ │ │ │
│
├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. │
│ │ │ │
│
├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ИТОГО │
------ │ ------ │ │ ------ │
│
└─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
Указанный ниже
порядок оплаты необходимо указывать в случае, если порядок оплаты по
отношению к каждому Получателю неодинаковый (см. примечание в п. 2.3
Контракта).
2. Оплата по отношению к Получателю,
указанному в спецификации № __, производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика (в зависимости от
условий, указанных в протоколе, распоряжении) в следующем порядке:
Вариант № 1 - по факту в течение ____
дней с момента подписания Заказчиком или его уполномоченным
представителем акта приема-передачи товара;
Вариант № 2 - в порядке предоплаты в
размере ____% от общей суммы, что составляет ____________________
(сумма цифрами и прописью), в том числе НДС __% ________________
(сумма цифрами и прописью), в течение ___ дней с момента регистрации
Контракта в реестре муниципальных контрактов, оставшиеся части
платежа - в течение __ дней с момента подписания акта приема-передачи
товара Заказчиком или его уполномоченным представителем.
В случае поэтапной предоплаты первый
платеж осуществляется - с момента регистрации Контракта в реестре
муниципальных контрактов, второй и последующие с момента
(установленного по согласованию сторон), далее в соответствии с
вариантами № 1 и № 2.
Все платежи осуществляются на
основании надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры) и
акта приема-передачи, подписанного Заказчиком или его уполномоченным
представителем и Поставщиком.
- Заказчик
Поставщик-
____________ М.П.
____________ М.П.
Примечание: подписи
необходимо располагать без разрыва с текстом спецификации.
Приложение 2
к Контракту № ___
от "__" __________ 200_ г.
- АКТ
-
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ТОВАРА-
- г. _______________
"__" ___________ 200_ г.-
- Мы, нижеподписавшиеся
_______________________________, с одной-
(указывается
наименование Получателя)-
стороны,
____________________________, с другой стороны, составили-
(указывается наименование
Поставщика)-
настоящий Акт в том, что
согласно муниципальному контракту от "__"-
_____________ 200_ г. № ___
товар поставлен в соответствии со-
спецификацией № ____ в полном
объеме на сумму _______________ руб.-
(сумма
цифрами и прописью)-
Настоящий акт является
основанием для расчета сторон на общую-
сумму
____________________________________________________ руб. в-
(сумма
цифрами и прописью)-
порядке п. 2.3 Контракта от
"__" ___________ 200_ г. № ___.-
- Получатель
Исполнитель-
__________
___________-
М.П.
М.П.
Приложение 3
к Контракту № ___
от "__" __________ 200_ г.
- г. _____________
"__" ___________ 200_ г.
-
АКТ
УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Перечень
недостатков, │Подтверждение устранения│
│выявленных при приемке
товара согласно │ недостатков │
│ спецификации N
_______ │(в этом разделе делается│
│ │ отметка
"устранено" и │
│ │подписывается
Заказчиком│
│ │ или
его уполномоченным │
│ │
представителем) │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1.
│ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│2.
│ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│3.
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
- Мы, нижеподписавшиеся
_______________________________, с одной-
(указывается
наименование Получателя)-
стороны,
______________________________________, с другой стороны,-
(указывается
наименование Поставщика)-
составили настоящий Акт в
том, что согласно муниципальному-
контракту от "__"
_________ 200_ г. № ____ все недостатки,-
выявленные при передаче
товара в соответствии со спецификацией-
№ ____, устранены в полном
объеме. Товар поставлен на сумму-
_____________________________
руб. согласно спецификации № ____.-
(сумма цифрами и прописью)-
Настоящий акт является
основанием для расчета сторон на общую-
сумму
_________________________ руб. в порядке п. 2.3 Контракта от-
(сумма цифрами и прописью)-
"__" ___________
200_ г. № ___.-
- Получатель
Исполнитель-
__________
___________-
М.П.
М.П.-
Приложение 2
к постановлению
администрации Володарского района
от 23.06.2006 № 256
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ № _____
НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
- ____________________
"___" __________2006 г.-
- __________________________________________________________________
-
__________________________________________________________________-
_________________________________________________________________,-
именуемое в дальнейшем
Заказчик,-
в лице
__________________________________________________________,-
(Ф.И.О.
руководителя либо Ф.И.О. лица,-
действующего по
доверенности, Ф.И.О.)-
- действующего на основании
_______________________________________,-
(Устава
либо доверенности-
от
"___" _________ 200__ г. № __)-
- с одной стороны, и
______________________________________________,-
(наименование
предприятия, учреждения,-
организации
и т.д.)-
- именуем __ в дальнейшем
Поставщик, в лице _______________________,-
(Ф.И.О.)-
действующего на основании
_______________________________________,-
(Устава,
положения, доверенности,-
свид.
о регистрации)-
- с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с-
_____________________________________
заключили настоящий Контракт-
(основание для заключения
Контракта) (<*> 1)-
о нижеследующем.
--------------------------------
<*> Основанием для заключения
муниципального Контракта является протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок или постановление администрации Володарского
муниципального района Нижегородской области о размещении МЗ у
единственного исполнителя.
-
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
-
1.1. По настоящему
Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
____________________ (далее - Получатель услуг) <*>, указанному
в ведомости на оказание услуг (приложение 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату
оказанных услуг.
--------------------------------
<*> Если Получателей услуг два
и более, то по тексту Контракта необходимо прописывать во
множественном числе.
1.2. Перечень услуг
(этапов), оказываемых Исполнителем Получателю услуг, указаны в
ведомости на оказание услуг.
1.3. Услуги считаются оказанными
после подписания Получателем услуг акта оказания услуг (приложение
2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. СУММА КОНТРАКТА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
-
2.1. Услуги
оплачиваются Получателем услуг в строгом соответствии с условиями,
указанными в _____________ <*>.
--------------------------------
<*> Указывается основание для
заключения муниципального контракта - является протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок или постановление администрации
Володарского муниципального района Нижегородской области о размещении
МЗ у единственного исполнителя.
- 2.2. Общая
сумма Контракта составляет-
______________________________________,-
(указать сумму цифрами и
прописью)-
в том числе НДС __%
_____________________________________________.-
(указать
сумму цифрами и прописью)
2.3. Общая сумма
оказания услуг по отношению к каждому Получателю услуг указана в
ведомости на оказание услуг (приложение 1) <*>.
--------------------------------
<*> Данный пункт необходим в
случае, если Получателей услуг два и более.
2.4. Оплата по
настоящему Контракту производится путем перечисления Получателями
услуг денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем
порядке:
Вариант № 1: по факту оказания услуг
в течение ____ дней с момента подписания Получателем услуг акта
оказания услуг;
Вариант № 2: предоплата в размере до
30% от общей суммы Контракта, что составляет ____________________
(сумма цифрами и прописью), в том числе НДС __%
________________(сумма цифрами и прописью), в течение ___ дней с
момента регистрации бюджетных обязательств в финансовом отделе
администрации Володарского муниципального района Нижегородской
области, оставшаяся часть платежа в течение ____ дней с момента
подписания акта оказания услуг Получателем услуг.
В случае поэтапной предоплаты первый
платеж осуществляется после регистрации Контракта в реестре
муниципальных контрактов, второй и последующие - в сроки,
установленные по согласованию Сторон. Все платежи осуществляются на
основании надлежащим образом оформленного счета-фактуры.
Примечание: в случае если Получателей
услуг два и более, при этом порядок оплаты по отношению к каждому
Получателю услуг неодинаковый, то порядок оплаты прописывается
непосредственно в ведомости на оказание услуг, при этом в пункте 2.4
настоящего Контракта делается на это ссылка.
3. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
-
3.1. Исполнитель
обязан:
- 3.1.1. Оказать услуги
надлежащего качества в объеме и в сроки-
_____________________________________________________________
<*>.
--------------------------------
<*> Варианты:
- __________ (дней, месяцев) с
момента подписания договора (или с момента предоплаты, с момента
поступления денежных средств - выбрать нужное);
- в срок до "___" _____
200__ года;
- в объеме и в сроки, указанные в
ведомости на оказание услуг (указывается в случае, если Получателей
услуг два и более и при этом сроки оказания услуг (этапов) по
отношению к каждому Получателю неодинаковы).
3.1.3. Безвозмездно
исправить по требованию Получателя услуг все выявленные недостатки,
если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от
условий Контракта, ухудшившее качество услуг, в течение 10 дней с
момента вручения в письменном виде Получателем услуг соответствующего
требования Исполнителю.
3.1.4. Выполнить работу лично.
3.1.5. По требованию Получателя
услуг, Заказчика представить отчет об исполнении услуг и иные
документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием
бюджетных средств, в течение 10 дней с момента вручения
соответствующего требования.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить оплату оказанных
услуг Исполнителю Получателем услуг, указанным в ведомости на
оказание услуг, по цене и в порядке, указанном в п. 2.4 настоящего
Контракта.
3.2.2. Зарегистрировать настоящий
Контракт в реестре муниципальных контрактов.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Отказаться от исполнения
Контракта в любое время до подписания акта оказания услуг Получателем
услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально
части услуг, оказанных до получения извещения Заказчика об отказе от
исполнения Контракта.
3.3.2. В одностороннем порядке
изменить объем всех предусмотренных Контрактом услуг не более чем на
пять процентов такого объема в случаях и в порядке, установленных ч.
6 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ.
3.4. Заказчик или его уполномоченный
представитель имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход
и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
-
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
-
4.1. За нарушение
срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.2 настоящего Контракта
(ведомости на оказание услуг - выбрать нужное), Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от суммы Контракта за каждый
день просрочки.
4.2. При нарушении срока оплаты,
указанного в п. 2.2 настоящего Контракта, Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый
день просрочки.
4.3. Ответственность Сторон в иных
случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Уплата пени не освобождает
стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5. ФОРС-МАЖОР
(ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Ни одна Сторона
не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
5.2. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет
своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Контракту.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ
-
6.1. Все споры и
разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным
судом Нижегородской области в соответствии с действующим
законодательством.
-
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
-
7.1. Любые изменения
и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта
при условии полного возмещения Заказчику убытков в установленном
законодательством порядке.
7.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление другой
Стороне не позднее чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения
Контракта.
7.4. Контракт считается расторгнутым
с момента подписания соглашения о расторжении либо со дня, указанного
в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения, с учетом
требований подп. 7.2, 7.3.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
-
8.1. Настоящий
Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до
"___" ________________ 200_ г. (до полного исполнения
взятых сторонами на себя обязательств - выбрать нужное).
8.2. В случае изменения у какой-либо
из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего
она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
8.3. Настоящий Контракт составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8.4. Следующие приложения являются
неотъемлемой частью настоящего Контракта:
- 8.5. Другие условия по
усмотрению Сторон:-
__________________________________________________________________-
__________________________________________________________________-
- 8.6. Вопросы, не
урегулированные настоящим Контрактом,-
разрешаются в соответствии
с действующим законодательством-
Российской Федерации.
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН <*>
- ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ-
- ______________________________
___________________________________-
(должность, подпись,
(должность, подпись,-
инициалы, фамилия)
инициалы, фамилия)-
- М.П.
М.П.-
--------------------------------
<*> Данный раздел необходимо
располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.
-
Приложение 1
к Контракту № ___
от __________ 200_ г.
- Получатель услуг
(наименование учреждения, Ведомость № ___-
организации, предприятия и
т.д.) на оказание услуг-
Адрес:
к Контракту № __-
Телефон:
от "__" _____ 2006 г.-
- 1.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: пункт 3.1.2 Контракта отсутствует.
-
┌──────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Перечень услуг <*>
│ Стоимость │Сроки оказания│ Примечание │
│ <*> В данном
разделе │ услуг │услуг (этапов)│ (раздел │
│ указываются перечни
│(этапов) (в│ (раздел │указывается в │
│ услуг, оказываемых │
т.ч. НДС │указывается в │ случае │
│исполнителем, а также │
_%), руб. │ случае │необходимости)│
│ основные этапы
│(цифрами и │необходимости,│ │
│ оказания услуг по │
прописью) │см. п. 3.1.2) │ │
│ отношению к каждой │
│ │ │
│ услуге (при наличии │
│ │ │
│ этапов) │
│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│1. │
│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│2. │
│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│3. │
│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤
│ИТОГО │
│ │ │
└──────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┘
-
- --------------------------------
-
<*> Порядок оплаты
прописывается непосредственно в ведомости-
на оказание услуг в
случае, если порядок оплаты по отношению к-
каждому Получателю услуг
неодинаковый (см. пункт 2.4 Контракта).-
- 2. Оплата по
настоящему Контракту производится (в зависимости-
от условий, указанных в
протоколе, постановлении) в следующем-
порядке:-
Вариант № 1: По факту
оказания услуг в течение ____ дней с-
момента подписания акта
(этапов) оказания услуг заказчиком или его-
уполномоченным представителем.-
Вариант № 2: Предоплата
в размере ____% от общей суммы-
оказания услуг (этапа), что
составляет ____________________ (сумма-
цифрами-
и прописью), в том
числе НДС __% ________________(сумма-
цифрами и прописью), в
течение ___ дней с момента, момента-
регистрации Контракта в
реестре муниципальных контрактов,-
оставшиеся части платежа - в
течение __ дней с момента подписания-
акта (этапов) о выполнении
услуг Получателем услуг или его-
уполномоченным представителем.-
Примечание: В случае
поэтапной предоплаты первый платеж-
осуществляется после
регистрации Контракта в реестре муниципальных-
контрактов, второй и
последующие платежи - в сроки, установленные-
по согласованию сторон. Все
платежи осуществляются на основании-
надлежащим образом
оформленного счета (счета-фактуры).
- Заказчик
Исполнитель-
__________________ М.П.
__________________ М.П.
Приложение 2
к Контракту № ___
от "__" __________ 200_ г.
- АКТ
-
ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ (ЭТАПОВ)-
- г. __________
"__" __________ 200_ г.-
- Мы, нижеподписавшиеся
_____________________________________, с-
(указывается
наименование Заказчика или-
его
уполномоченного представителя)-
одной стороны,
________________________________, с другой стороны,-
(указывается
наименование-
Исполнителя)-
составили настоящий Акт о
том, что согласно Контракту от "__"-
__________ 200_ г. № ___
предоставлены следующие услуги, а именно:-
__________________________________________________________________-
__________________________________________________________________-
на сумму
_____________________________ руб.-
(сумма цифрами и
прописью)-
Настоящий акт является
основанием для расчета сторон на общую-
сумму
_____________________________ руб.-
(сумма цифрами и
прописью)-
в порядке, установленном п.
2.4 Контракта.-
- Получатель услуг
Исполнитель-
________________
________________-
М.П.
М.П.
Приложение 3
к постановлению
администрации Володарского района
от 23.06.2006 № 256
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ № _____
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
- ____________________
"___" __________2006 г.-
- __________________________________________________________________
-
__________________________________________________________________-
__________________________________________________________________-
именуемое в дальнейшем
Заказчик,-
в лице
__________________________________________________________,-
(Ф.И.О.
руководителя либо Ф.И.О. лица действующего-
по
доверенности, Ф.И.О.)-
действующего на основании
_______________________________________,-
(Устава,
либо доверенности-
от
"___" _________ 200_ г. № __)-
с одной стороны, и
______________________________________________,-
(наименование
предприятия, учреждения,-
организации
и т.д.)-
именуем __ в дальнейшем
Поставщик, в лице _______________________,-
(Ф.И.О.)-
действующего на основании
_______________________________________,-
(Устава,
положения, доверенности,-
свид.
о регистрации)-
с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с-
____________________________________________
заключили настоящий-
(основание для заключения
Контракта) (<*> 1)-
Контракт о нижеследующем.
--------------------------------
<*> Основанием для заключения
муниципального контракта является протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок или постановление администрации Володарского
муниципального района Нижегородской области о размещении МЗ у
единственного исполнителя.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
-
- 1.1. Заказчики сдают,
а Подрядчик принимает на себя-
генеральный подряд на
строительство ______________________________-
__________________________________________________________________-
наименование объекта
строительства-
__________________________________________________________________-
местонахождение объекта
строительства-
по проекту, утвержденному
________________________________________-
__________________________________________________________________-
(кем утвержден
проект, дата утверждения)-
1.2. Подрядчик обязуется
выполнить все работы, указанные в-
п. 1.1 настоящего Контракта
(далее - Работа) собственными силами и-
силами привлеченных
субподрядных организаций в соответствии с-
утвержденной проектно-сметной
документацией ______________________-
__________________________________________________________________-
(кем
утверждено, дата утверждения)-
с учетом возможных изменений
объема работ.
1.3. Подрядчик
обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к
эксплуатации, в установленном порядке.
1.4. Срок выполнения работ с "___"
___________ 200_ г. по "___" __________ 200_ г. Подрядчик
по согласованию с Заказчиком-застройщиком имеет право выполнить
Работы досрочно. В случае разделения Работ на этапы выполнение этапов
работ производится в соответствии с приложением 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Работа считается выполненной
после подписания актов КС-2, КС-3 Заказчиками и Подрядчиком.
1.6. Выполнение Работ осуществляется
в строгом соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе (протоколом рассмотрения и оценки котировочных
заявок или постановлением администрации Володарского муниципального
района Нижегородской области о размещении МЗ у единственного
исполнителя - выбрать нужное).
2. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
-
2.1. Подрядчик
обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы по
строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчикам в
установленный срок.
2.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном
соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства
работ и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в
соответствии с проектной документацией и действующими нормами и
техническими условиями;
- своевременное устранение
недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта.
2.1.3. Нести ответственность за
правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным
точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и
сносности.
2.1.4. Возвести собственными силами
за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном
расчете, все временные сооружения.
2.1.5. Осуществить в установленном
порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения
работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных
коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
2.1.6. Обеспечить в ходе
строительства выполнение на строительной площадке необходимых
мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а
также установить временное освещение.
2.1.7. Согласовать с органами
государственного надзора порядок ведения работ на объекте и
обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
2.1.8. При готовности объекта
известить от этом Заказчиков в ____-дневный срок.
2.1.9. Произвести индивидуальное
испытание смонтированного оборудования и принять участие в
комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчиков.
2.1.10. Немедленно известить
Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- непригодности или
недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов,
оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работы;
- иных не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в
срок.
2.1.11. Подрядчик не вправе
использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,
предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если
это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон,
по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
2.1.12. Нести ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиками.
2.1.13. Передать по окончании
строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и
высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических
разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его
окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и
монтажных работах.
2.1.14. Нести риск случайной гибели
или случайного повреждения материалов и оборудования до сдачи Работ
Заказчикам.
2.1.15. Нести риск случайной гибели
или случайного повреждения объекта строительства до его приемки
Заказчиками.
2.1.16. По требованию Заказчика
представить отчет о выполнении Работ и иные документы, необходимые
для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
2.1.17. Выполнить в полном объеме все
свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять
способы выполнения задания Заказчиков.
2.2.2. Требовать оплаты Работ в
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Подрядчику в
____-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта по акту,
подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства
объекта и до его завершения строительную площадку (технические
помещения под монтаж оборудования), пригодную для производства работ.
2.3.2. Передать Подрядчику в
____-дневный срок с даты подписания настоящего Контракта
проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком к производству
работ, в объеме, в сроки и в составе, указанном в приложении ____.
Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с
требованиями Строительных норм и правил, пройти необходимую
экспертизу и утверждена в установленном порядке.
2.3.3. Передать Подрядчику через ___
месяцев со дня подписания настоящего Контракта перечень
исполнительной документации, необходимой для приемки объекта, в ____
экземплярах.
2.3.4. Произвести приемку и оплату
работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим
Контрактом.
2.3.5. Привлечь для выполнения работ,
связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную
организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия
получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее
надзор за выполнением указанных работ.
2.3.6. Осуществить предмонтажную
ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную
организацию за свой счет.
2.3.7. Заключить договоры:
- с пуско-наладочными организациями и
произвести пуско-наладочные работы в сроки, в объеме и в порядке,
установленными в приложении ____ к настоящему Контракту;
- на энерго- и водообеспечение
законченного строительством объекта;
- на шефмонтаж оборудования с вызовом
персонала для его производства.
- -
____________________________________________________________-
(иные
договоры)
--------------------------------
<*> Пункт 2.3.7 включается в
Контракт при необходимости заключения таких договоров.
2.3.8. Оплатить
выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3.9. Выполнить в полном объеме все
свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Контракта.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать исполнение
настоящего Контракта.
2.4.2. Отказаться от исполнения
Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы,
выполненной до получения извещения об отказе от исполнения Контракта.
2.4.3. Назначить Подрядчику разумный
срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в
назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта
либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет
очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
2.4.4. Требовать от Подрядчика отчет
об исполнении настоящего Контракта и иные документы, необходимые для
обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
2.4.5. Решать спорные вопросы по
исполнению настоящего Контракта как со своей стороны, так и со
стороны Подрядчика и Заказчика-застройщика в претензионном и судебном
порядке, выступая от имени Заказчика без доверенности.
2.5. Заказчик-застройщик обязан:
2.5.1. Осуществлять технический
надзор за строительством, а также иные функции в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.6. Заказчик-застройщик имеет право:
2.6.1. Во всякое время проверять ход
и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.6.2. По письменному согласованию с
Заказчиком отказаться от исполнения настоящего Контракта и
потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает
своевременно к исполнению настоящего Контракта.
2.7. Стороны не вправе передавать
свои права и обязательства по настоящему Контракту кому-либо без
письменного согласия всех Сторон настоящего Контракта.
-
3. СУММА КОНТРАКТА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
-
- 3.1. Общая сумма
Контракта _________________, в том числе НДС-
__%
_____________________________________________________________.-
(сумма
цифрами и прописью)
3.2. Оплата по
настоящему Контракту производится Заказчиком (в зависимости от
условий, указанных в протоколе, распоряжении) в следующем порядке:
Вариант № 1 - в течение ___
календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки Работ
Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком;
Вариант № 2 - в порядке предоплаты в
размере до 30% от суммы оказания услуг, что составляет
____________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС __%
________________, в течение десяти календарных дней с момента
регистрации бюджетных обязательств в финансовом отделе администрации
Володарского муниципального района Нижегородской области, оставшиеся
части платежа - в течение ___ календарных дней с момента подписания
акта сдачи-приемки работ Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком
(нужное выбрать) <*>.
--------------------------------
<*> Примечание: В случае
поэтапной предоплаты первый платеж осуществляется с момента
подписания Контракта, далее в соответствии с вариантами № 1 и № 2.
Вариант № 3 - в соответствии с
графиком финансирования.
3.3. Все платежи
осуществляются на основании надлежащим образом оформленного
счета-фактуры и актов сдачи-приемки Работ по формам КС-2, КС-3
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Стоимость работ подлежит изменению только в соответствии с
постановлением администрации Володарского муниципального района
Нижегородской области.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА
РАБОТЫ
4.1. Заказчики
назначают своего представителя на строительстве, который от их имени
совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по
акту приемки.
4.2. Приемка результата выполненных
работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным
порядком, действовавшим на дату его подписания.
4.3. Приемка осуществляется
комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя (он
же представитель Заказчика-застройщика), представителя проектной
организации, Подрядчика, органов Госнадзора,
архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной
комиссии и полномочия представителей органов местной власти
осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов
Федерации или органов местного самоуправления.
4.4. Подрядчик передает Заказчику за
____ дней до начала приемки законченного строительством объекта ____
экземпляров исполнительной документации согласно перечню, переданному
Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика по
настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия
переданной документации фактически выполненным работам.
4.5. При сдаче работы Заказчику
Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов
Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
4.6. При сдаче работы Заказчику
Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов
Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
4.7. Заказчик, принявший Работу без
проверки, вправе требовать устранения недостатков Работы,
обнаруженных в течение шести месяцев после подписания актов
сдачи-приемки работ.
4.8. При возникновении между
Заказчиком-застройщиком или Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет
Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной
связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами - все Стороны поровну.
-
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
-
5.1. Гарантии
качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по Контракту.
5.2. Гарантийный срок нормальной
эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов и работ устанавливается ____ месяцев с даты
подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
5.3. Если в период гарантийной
эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине
Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее ____ дней
со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в
этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
5.4. Указанные гарантии не
распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со
стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил
эксплуатации Заказчиком-застройщиком или третьими лицами.
5.5. При отказе Подрядчика от
составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик
составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы,
привлекаемой им за свой счет.
-
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
-
6.1. Подрядчик
принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого
в п. 1.1 объекта строительными материалами, изделиями и
конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в
соответствии с технической документацией в количестве и порядке,
указанных в приложении ____ к настоящему Контракту.
6.2. Заказчик принимает на себя
обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 объекта
строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и
технологическим оборудованием в согласованные с Подрядчиком сроки в
соответствии с технической документацией в количестве и порядке,
указанным в приложении ____ к настоящему Контракту.
6.3. До передачи Подрядчику по акту
Заказчик за свой счет осуществляет приемку адресованных ему
материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и охрану.
Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
принятых им по акту и прибывающих на объект материалов и
оборудования.
6.4. Все поставляемые для
строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены
другой Стороне за ____ дней до начала производства работ, выполняемых
с использованием этих материалов и оборудования.
6.5. Сторона, передающая оборудование
в монтаж, обязана сопроводить его документацией
предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
6.6. Подрядчик несет ответственность
за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж
для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта
приемки работ.
6.7. Каждая Сторона несет
ответственность за соответствие используемых материалов и
оборудования, поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям,
государственным стандартам и техническим условиям.
-
7. СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
-
7.1. Заказчик
одновременно с копией акта на право пользования землей передает
Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта
и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель,
излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или
разработки недостающего грунта.
7.2. Создание геодезической
разбивочной основы для строительства и геодезические измерения
деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в
процессе строительства являются обязанностью Заказчика, который не
менее чем за _____ календарных дней до начала выполнения строительных
работ передает Подрядчику по акту техническую документацию на
геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на территории
знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем
геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных
документов по строительству.
7.3. Производство геодезических работ
в процессе строительства, геодезический контроль точности
геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности
Подрядчика.
7.4. Если при производстве работ на
строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не
климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это
предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные
препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не
предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме
уведомляет об этом представителя заказчика. Представитель Заказчика
после исследования этих условий и препятствий по согласованию с
Подрядчиком определит размер возникших вследствие этого
дополнительных расходов. Заказчик обязуется оплатить эти расходы
помимо контрактной цены.
7.5. Подрядчик за свой счет
осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории.
7.6. Подрядчик обязуется вывезти в
___-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного
строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие
Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты,
строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
Строительный мусор вывозится Подрядчиком за свой счет.
-
8. ЖУРНАЛ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
-
8.1. С момента
начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства
работ на русском языке. Форма журнала согласована Заказчиком,
Подрядчиком, соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а и
составляет приложение ____ к настоящему Контракту. Каждая запись в
журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчиков.
8.2. Если Заказчик не удовлетворен
ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями
Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале
производства работ с указанием срока устранения допущенных
отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания
представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об
исполнении в журнале производства работ.
-
9. ОХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
-
9.1. Охрану
строящегося объекта осуществляет Подрядчик за свой счет. Охрану
построенного объекта, принятого по акту рабочей комиссией и
подготовленного к сдаче Госкомиссии, осуществляет Заказчик.
9.2. Охрану находящихся на
строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования,
переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик за
свой счет.
10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
-
10.1. Заказчик
вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика),
качеством применяемых материалов.
10.2. Заказчик в целях осуществления
контроля и надзора за строительством вправе заключать Контракт об
оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых
Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом,
имеющим лицензию на данный вид деятельности. Заказчик письменно
уведомляет об этом Подрядчика в ____-дневный срок после заключения
такого Контракта. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от
имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование
организации, если Контракт заключен с инженерной организацией.
10.3. Инженерная организация от имени
и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор
и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества
Работ, а также производит проверку соответствия используемых им
материалов и оборудования условиям Контракта и проектной
документации.
Инженерная организация имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в
течение всего периода строительства.
10.4. Подрядчик ведет журнал
производства работ в соответствии с установленными требованиями, в
котором отражается весь ход фактического производства работ, а также
все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик регулярно, раз в ____ дней,
проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
10.5. Осуществляя контроль ведения
работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не
вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10.6. При предоставлении авансов
Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в
виде авансов средств.
11. СКРЫТЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
-
11.1. Работы,
подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после
приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих Работ. Подрядчик в письменном виде
заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости
проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих
закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических
испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за ___
календарных дней до начала проведения этой приемки. Если
представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения
промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию,
ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет
односторонний акт и считает работы принятыми, при этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не
снимается. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика
производится за его счет.
11.2. В случае если представителем
заказчика внесены в журнал производства работ замечания по
выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны
закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за
исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см.
п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие Работ выполнено без
подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был
информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за
свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших
приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем -
восстановить ее.
11.3. Готовность принимаемых
ответственных конструкций, скрытых Работ и систем подтверждается
подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов
освидетельствования конструкций и скрытых Работ и актов
гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и
давление) и приемки каждой системы в отдельности.
-
12. СТРАХОВАНИЕ
ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА <*>
-
12.1. Подрядчик
обязуется за свой счет заключить Контракт комплексного страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за
причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и
монтажных работ на объекте.
12.2. Подрядчик обязан представить
Заказчику доказательства заключения им Контракта комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при
проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с
указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной
как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по
Контракту (затраты по главам 1 - 8 сводного сметного расчета от
стоимости строительства), в текущем уровне цен на момент страхования
и затратах на страхование, которые не должны превышать 1% страховой
суммы.
12.3. Страхование не освобождает
Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения
наступления страхового случая.
--------------------------------
<*> Данный раздел включается в
Контракт только при необходимости страхования объекта.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
-
13.1. За нарушение
срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4 настоящего Контракта,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы Контракта
и пеню из расчета 0,1% от суммы Контракта за каждый день просрочки.
13.2. За нарушение сроков оплаты
Работ по настоящему Контракту Заказчик уплачивает Подрядчику
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки оплаты.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
-
14.1. Ни одна из
Сторон не будет нести ответственности по настоящему Контракту, если
нарушение условий последнего обусловлено действиями обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, блокада, эпидемии, наводнения и другие
стихийные действия. Свидетельство, выданное соответствующей
торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
14.2. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту
вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об
этом в письменной форме другую сторону и предпринять разумные меры
для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно
меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Контракту.
-
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
-
15.1. Все споры и
разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным
судом Нижегородской области в соответствии с действующим
законодательством.
16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
-
16.1. Любые
изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
16.2. Заказчик-застройщик (только по
письменному согласованию с Заказчиком) или Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта
при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.
16.3. Подрядчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта
лишь при условии полного возмещения Заказчику и Заказчику-застройщику
убытков и упущенной выгоды.
16.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Контракт другим Сторонам не позднее
чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Контракта.
-
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
-
17.1. Настоящий
Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до
_________________.
17.2. В случае изменения у какой-либо
из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об
этом другие Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно
является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
17.3. Во всем остальном, что не
предусмотрено настоящим Контрактом, отношения Сторон регламентируются
гражданским законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
17.4. Контракт составлен в трех
экземплярах для каждой из сторон Контракта.
17.5. Настоящий Контракт,
дополнительные соглашения, иные сопутствующие документы, переданные
посредством факсимильной связи, являются действительными для обеих
сторон.
-
18. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
-
Приложения к
настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в
таблице.
№
п/п |
Наименование документа
|
Кто
оформляет |
1.
|
Акт о передаче площадки под
строительство -
приложение №
|
Заказчик
|
2.
|
График передачи Заказчиком
Подрядчику проектной и
разрешительной документации -
приложение №
|
Заказчик
|
3.
|
График производства подрядных
работ - приложение N |
Подрядчик |
4.
|
График финансирования
строительства
|
Заказчик
|
--------------------------------
<*> Необходимые к Контракту
документы указываются в данной таблице.
-
19. ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- Заказчик:
Заказчик-застройщик: Подрядчик:-
- Подписи:
-
- От Заказчика: От
Заказчика- От Подрядчика-
застройщика-
__________
__________ _____________-
"__" _______ 2006 г.
"__" _______ 2006 г. "___" ________ 2006 г.-
Приложение 1
к Контракту № ___
от "__" __________ 200_ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
№
п/п |
Наименование работ
|
Срок начала
и
окончания
этапа
|
Стоимость
этапа
работ
(руб.)
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
- Подписи:
-
- От Заказчика: От
Заказчика- От Подрядчика-
застройщика-
__________
__________ _____________-
"__" _______ 2006 г.
"__" _______ 2006 г. "___" ________ 2006 г.-
| | |
|
